消防工程承包合同

推文网小编精心整理消防工程承包合同，希望这份消防工程承包合同优秀5篇能够帮助大家，给予大家在写作上的思路。更多消防工程承包合同资料，在搜索框搜索

消防工程承包合同（精选篇1）

甲方：重庆兄弟活塞有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实作用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。

经甲、乙双方协商，甲方把兄弟活塞11号厂房工程承包人给乙方施工，为了尽快地把该厂房按期、按质、按量顺利的完成，特订如下协议：

一、甲方将该厂房钢结构、土建、防雷承包给乙方施工，按建筑面积每平方元整。按图纸面积计算(。

二、工期：从 年 月 日至 年 月 日，总工期 天，必须按甲方的工期进度计划完成，否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。

三、付款方式：出基础付总价的10%，钢结构进场付35%，墙体地坪结束后付25%;验收合格后付35%，余款5%一年后付清。

四、乙方必须服从甲方管理，否则，甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸规范进行施工，把好质量关，并要为项目节约料、算好料、有意浪费材料的，按项目部处罚条例执行。

五、工程质量，安全标准及目标

1、工程质量，必须全部合格，严格执行国家现行施工验收规范及强制性标准。

2、杜绝伤亡事故，认真贯彻执行国家关于建议安全生产法，安全生产管理条例。

五、乙方必须按照安全操作规程进行施工，确保安全，一切工伤事故甲方概不负责，由乙方自负。

六、本合同一式两份，望甲、乙双方相互遵守，签字生效。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

消防工程承包合同（精选篇2）

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

经好友协商，根据国家相关法律法规，在平等、自愿、诚信信用的基础上，按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及附协议精神，为确保该工程项目与建设单位签订的《建设工程施工合同》全面履约，明确甲乙双方的责、权、利关系，特订立本合同，双方共同遵守。

第一条 工程项目概况

1、工程名称：宣城市香江金郡一期建设工程项目(1#、2#、3#、5#、9#、10#楼及地下室)

2、工程地点：宣城市宣州区

3、结构、层数：按图纸设计。

4、总建筑面积：156937 平方米

5、承包范围：施工合同及招标文件中约定内容。

6、工程暂定总造价：3200万整(工程最终结算时按实际审定结算造价调整)

第二条 工程项目经营管理目标

1、合同签订开工：以发包人开工令为准，工期720天

2、工程质量等级：合格

3、安全、文明要求：

(1)杜绝人身伤亡事故：杜绝设备、火灾等重大事故。

(2)创建(市)级安全质量标准化工地。

4、承包预定造价￥320000万元。

(1)施工中税金、公司管理费、农民工保障金、保险费、招投标管理费由甲方承担，乙方每次款到甲方账上甲方扣除12%后返还乙方。在建设单位不追究工程违约责任，发包方的企业信誉和形象不受损害的情况下，即视为承包方履约。

(2)上交利费期限规定：

上交利费随工程进度款收取：按建设单位每次实际支付工程进度款的12%收取：结算时消防工程最总按10%扣税管费调整。

注：当工程款收取额超过本合同工程总造价时。甲方将对超收款额部分继续按合同约定比率计收管理费。

(3)上交利费最终以决算审定造价调整。

5、安全文明施工措施费和农民工工资保证金按工程所在地相关部门要求由甲方负责办理。

第三条 甲、乙双方责任、权限

甲方：

1、负责指导和帮助乙方贯彻执行国家的法律、法规和行业规范、标准，严格履行与建设单位签订的《建设工程施工合同》。

2、负责组建项目经理部，按照职能行使对项目的管理、监督和控制，确保项目全面合同履约。本项目甲方选派建造师和安全员进入项目部工作，配合乙方对工程项目施工做好全面管理工作。

3、对项目经理、安全员明确职责、权利和义务，按规定行使职责、权利和义务，在该项目建设全过程中有效。

4、甲方必须保证乙方资金安全和及时支付，在该项目与建设单位预约转款时，由公司委派会计为乙方办理转账手续，扣除本合同中约定应收款项，余款在收到公司支付的工程款后叁个工作日内全额支付给乙方。

7、有权对项目部的违规行为责令整改并进行查处。

8、工程竣工交工后，在质量保修期内因施工原因出现的质量问题，及时通知乙方进场维修。

9、负责对项目部经营过程及终结结算进行审计监督。

乙方：

1、该工程项目全部由乙方投资，负责承包范围内的施工任务。所需资金由乙方自筹。

2、认真贯彻执行国家相关法律、法规和建设行业标准、规程及工程所在地相关管理部门规定，严格履行该项目所签合同、协议、承诺，对项目管理负全面责任。

2、在集团公司的指导下，组建项目经理部，负责制定项目管理人员岗位责任制，按岗位职能履行职责。

3、乙方应自觉接受和服从甲方管理，遵守和执行甲方的各项规章制度，服从工程所在地相关管理部门监督和管理，加强工程施工过程的各项管理工作，保证按合同履约。自觉维护甲方企业形象和信誉，不损害甲方任何利益。

4、接受集团公司各职能部门的业务督查和政府行业部门的检查，按规定期限向职能部门报送工程信息(各类业务报表、外部沟通信息及工作总结等)。

5、负责项目的会计核算工作，负责项目所有成本开支(含社会管理费用和奖罚款等)，建立健全项目核算账务和整理相关资料，确保无违规行为。

6、严格施工生产过程控制，确保工期、工程质量及生产安全。如发生工期罚款或出现工程质量、生产安全问题，除所有损失费用由承包方承担外，公司将按公司规章制度给与承包方一定的经济处罚。

7、不私自从建设单位向外转款和借款，不拖欠民工工资和工程材料款，积极清偿各类债务。

8、乙方自行并全面承担该工程的盈亏责任及法律责任和后果，该工程发生的一切事物的后果均由乙方承担。

第四条 奖罚规定

1、按合同约定创建的优质工程，建设单位给予的工程质量奖的80%奖励给乙方，(含项目施工和管理的相关方)。未完成合同的约定质量目标的处罚和造成质量事故损失由乙方承担。

2、按照年度创优计划安排的质量、安全达到目标，公司按照有关规定给予奖励。

3、乙方必须确保安全文明施工，如发生一人次重伤罚乙方5000元，发生一人次死亡事故罚10000元，乙方同时承担处理安全事故所发生的全部费用和上级部门的罚款。

4、工程款未按公司指定账户转款，发生体外循环用款，除要求全部追交公司外，给乙方按体外循环款额的3%处罚。

5、如因乙方原因造成工程款、材料款、等经济诉讼时，乙方应承担全部经济责任和诉讼费用，并给予乙方20__～30000元的罚款。

6、工程在交付后发生责任质量问题，业主或用户投诉造成公司信誉损失，视情节给予乙方20__—20000元处罚;保修期内维修费全部由乙方承担。

7、对完成经营管理目标并对树立公司信誉做出显著成绩的，公司将视贡献程度给予乙方嘉奖;对未完成经营管理目标或发生企业损害企业信誉的事件，公司将视情节给予乙方严厉处罚。

8、乙方要确保劳务工资及时足额支付，不得发生因劳务工资结算与支付而引起投诉事件，因投诉造成公司信誉损失，视情节给予乙方5000元20000元/次处罚 。

第五条 补充条款

甲乙双方应严格履行本合同各项条款内容，甲方与建设单位的合同及附协议乙方同步接受。

第六条 其他

1、本合同甲乙双方签字生效，乙方由承包方签署。

2、本合同中有关项目管理未尽事项，按公司有关文件规定执行。

3、本合同一式叁份，乙方一份，甲方贰份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

消防工程承包合同（精选篇3）

甲方：_______________(发包方)

乙方：_______________(承包方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立合同。

一、工程概况

工程名称：________________________

工程地点：________________________

工程内容：土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填，基坑底人工修土，道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。

二、合同工期

1、按图纸要求尺寸进行开挖，自______年______月______日开始施工，在______年______月______日完成，工期为______天。

2、乙方在认可该合同工期时，视为同时认可合同工期包括停水、停工，遇到地下障碍物、设备、机械损坏维修，无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的_____日_____天。

三、结算方式

1、结算：在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量，测量数值经监理公司、代建公司符合确认后再进行土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算，砼垫层及块石垫层厚度为_____cm;挖土方量按实际土方量和施工员签证进行结算，单价为_____元每立方，本单价已含_____%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的所有费用)。

2、工程款支付：挖土全部完成付总款的_____%，工程款按工程量的_____%支付;挖土全部完成后付总款的_____%，余款_____个月后一次性付清。

四、质量与施工要求

1、基底的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施，达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、在开挖过程中，乙方必须听从甲方施工员指挥，严禁超挖，因乙方超挖而引起的一切费用由乙方负责。

4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方所有。

五、安全要求

1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程实施技术操作规程中的安全注意事项进行施工，否则出现安全事故，概由乙方负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡设置支撑挡土板。

5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。

6、在施工期间，车辆无论在工地内或工地外，发生的事故由乙方负责。

六、其它

乙方必须文明施工，安全生产，杜绝工伤事故，由乙方原因造成工伤事故的所有责任及费用由乙方承担。

七、仲裁与调解

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议一经签订，双方应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

甲方(签章)__________乙方(签章)_____________

电话：__________________电话：__________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

消防工程承包合同（精选篇4）

甲方：

乙方：

兹有甲方承建普惠·尚城名都小区建设工程5#楼及2#地下车库，现甲方决定将本工程的模板部份人工费承包给乙方，由乙方组织人员进行施工。为明确双方各自的经济关系，经双方友好协商签订以下合同，其条文如下：

一、工程概况

1、工程名称：普惠·尚城名都小区建设工程5#楼及2#地下车库。

2、工程地点：綦江县古南镇长生沟

3、结构类型：框架、薄壁柱结构。

二、质量标准

1、本工程质量标准达到现行国家施工验收规范规定的合格标准。

2、在乙方劳务承包合同范围内由乙方原因而产生的工程质量问题，引起的索赔及其他责任和一切经济损失均由乙方承担。如因甲方造成的由甲方负责。

三、承包范围

1、本工程设计施工图纸和技术变更的全部内容。具体包括：建筑、结构施工图范围内模板作业。含全部模板制作、安装、转运、施工脚手架的搭拆、卸料平台的搭拆(包括内面的安全通道、四口五临边的安全防护、层间安全防护)、刷脱模剂(脱模剂甲方负责)、护模、拦钢丝网、插施工缝、砼成形表面每层打磨及外观打磨(不包括地梁、挡墙)、预制砼内衬和吊模需预制的砼垫墩制作安装、预留洞口的留设、周转材料上下车及归还等。

2、本工程所需周转辅助材料及机具：包括钉子、铁丝、封口胶、双面胶、切割刀片、锯片、墨斗、广线、圆盘锯、小型手提切割机、刨光机、电锤、打磨机、对拉片、对拉螺杆(高强丝杆、螺帽和飞峨卡)、pvc套管及模板制安的所有工具设备等由乙方自行负责，其费用已含在合同承包单价中，由乙方全额承担。

3、本工程所需材料：分类、分型号、堆码、清理模板拆除后的清洁卫生、场内转运及模板工作有关的租赁(模板、钢管、扣件、对拉镙杆)所发生的人工等均包括在模板工种工作内，不发生任何签证记工。

4、必须是预先配置定型模板。

四、承包单价、计价方式、付款方式

1、承包单价：地梁(含地梁)以下基础模板、地梁以上主体模板(含二次浇筑模板)按建筑面积每平方米48.50元计算。该承包单价已包括班组管理费、安全措施费、安全文明施工费。

2、本合同承包范围外若产生计时工，普工/工日计算。

3、付款方式：每月25日乙方向甲方申报本月完成的进度款，甲方在10日内核定并确认进度款，在次月25日前按确认进度款的70%(含生活费借支、甲方垫付的辅材料费)支付劳务费。余下的10%在本工程主体结构验收合格后十五日内支付，其余工程尾款在工程竣工验收合格后十五日内付清。

五、劳务安全质量保证金的收取及退还：乙方在签订合同时向甲方交纳劳务及安全质量保证金10.00万元，本保证金不计利息，甲方在主体结构验收合格后十五个工作日内全部退还给乙方。

六、甲乙双方的责任和义务：

(一)、甲方责任和义务

1、甲方负责提供：塔吊、上楼层的施工用电(配电箱至各楼层线箱)，负责提供钢管、钢模、扣件、v型扣、木模板、木方。每层完工后由乙方清理现场的所有扣件、钢管、木方、层板等所有木工的材料，如甲方发现乙方没有清理完毕，每个、每件扣除乙方5元/次。

2、甲方对本工程施工内容及项目进行技术交底，负责乙方所承包工作内容的质量检查和监管控制，对乙方在进度、工期、安全文明施工方面的检查监管，负责对乙方进行安全文明施工教育、质量意识教育，负责实施各种建筑材料用量控制，负责建筑物的主轴线、分轴线、控制线的定点。

3、甲方负责组织参建各方对乙方所施工项目的质量进行检查验收。

4、甲方负责各参建单位以及各班组的协调工作，负责施工用水、电的搭接工作和工程现场的组织工作。

5、甲方负责对乙方所施工内容工程量的收方计量、计价并按合同约定的付款内容支付工资费用。

6、做好文明施工，临边、高空作业、施工等安全防范工作，避免安全事故发生，甲方负责提供安全带、安全绳、安全帽(均由甲方统一定购，费用由乙方负责承担，甲方按实际采购价格在乙方结算中抵扣)。

(二)、乙方责任和义务：

1、乙方负责保质保量完成承包内容及范围内的全部工作。

2、严格按设计施工图、图纸会审、技术变更、施工方案及相关规范进行施工，加强质量安全教育(做好班前活动记录)认真执行质量安全技术规范，达到并满足质量、安全施工的要求，严格按照甲方对工期、质量、安全的要求完成该工程。

3、乙方在施工中必须听从甲方现场管理人员的统一指挥和调配。严格各工序、施工质量的要求，凡乙方不按甲方现场管理人员的质量要求进行施工作业而造成工程不合格的返工费用(含材料费)由乙方承担赔偿(以甲方计算为准)。在施工过程中，由于乙方在支模加固不牢，造成爆模或砼流失，乙方必须无条件接受甲方的处罚200元/次，并赔偿相应的一切损失(均在当月的进度款内扣除)及整改处理。

4、乙方签订本合同进入施工现场后，应根据现场实际情况合理配备现场管理人员。乙方所派驻的现场管理人员要与甲方现场管理人员在工作上对口衔接，对承包范围的质量、安全、进度、文明施工等相关工作进行全面管理。

5、乙方若在承包施工过程中，违反工程管理制度或不听从现场指挥及统一安排时，甲方将有权在参建各方的见证下解除乙方的承包合同，另行安排其他班组进场施工。其乙方所完成的工作量在结构完成后进行结算，但乙方所交纳的保证金不予退还。

6、乙方在施工中若违反安全文明施工时，每发现一次处罚200-500元。乙方人员不得在施工现场发生打架斗殴、赌博、吸毒等违法乱纪行为，如有违反，根据情节轻重予以500元至20__元的处罚，在当月进度款中扣除。

7、乙方负责文明施工的防护、作业通道的防护、施工现场、四口五临边、扣件清洗和维护、刷花杆油漆工时费。

8、甲方放线时，乙方必须定二人协助。如放线时乙方没派人协助，甲方有权处罚100元/人/次。处罚款在当月结算工程款中扣取。

9、模板、木料、架料的使用管理：为杜绝乙方施工作业人员乱下料，乙方在施工前应编制好切实可行的模板施工方案、木板及木方的下料使用方案，并书面报送给甲方，经甲方批准后方可下料施工。若未按方案实施，每次罚款200元。如发现乱切割钢管现象，甲方有权处罚100至300元的罚金，还要按市场价计算赔偿损失，视同违约金在乙方保证金中扣除。

10、乙方应注意防火防盗，对乙方有私拿、盗窃甲方财物的人员，由甲方按规定呈办、处罚;对乙方人员违章造成的火灾事故，一般火灾处罚500元，重大火灾处罚20__元。本条中所列罚款视同违约金。

七、安全约定：

1、乙方在施工过程中应按安全操作规程施工，不能违章作业，否则发生的安全事故概由乙方自负。安全事故费用在5000元以内由乙方负责，超过5000元以上，其超出部分费用除去保险公司赔付以外的差额部份，按甲方负责80%，乙方负责20%。

2、乙方进场的工人应如实向甲方以“实名制”方式报告(并附上身份证复印件)。施工中人员有增减时，也必须报告以便甲方办理工伤保险，否则未报告增减的人员所发生安全事的故概由乙方负责。

3、工人必须正确佩戴安全帽、安全绳，如发现不戴安全帽的罚款10元;不正确佩戴安全帽的罚款5元，不栓安全绳的罚款30元。

4、乙方应按有关规定切实做好安全工作，采取严格的防护措施，杜绝重、特大安全事故。凡甲方指出的安全隐患，乙方必须及时整改，否则甲方可视情节轻重对乙方处罚200一500元，该处罚视同违约金，所发生的费用直接从乙方保证金中扣除。

八、工期约定：乙方应按甲方要求的施工工期完成承包任务，合理组织劳动力，满足施工的需要。如下小雨、农忙期间，满足不了甲方规定的施工工期及劳动力，甲方处罚乙方按缺少200元/人/日。处罚款在当月结算工程款中扣取。若遇下大雨，雨后必须立即上班，若未上班罚款3000元/次。若因乙方原因造成的工期推迟，每天处罚1000元的违约金，在乙方保证金中扣除。

九、其它：

1、乙方所用辅助材料按市场价由甲方代购，材料金额在当月的劳务费中扣除。

2、工人年龄限制女性50周岁以下，男性55周岁以下，禁止用童工。

十、违约责任

1、甲乙双方在本合同签订后应严格遵守约定，若其中一方违反合同约定属违约行为，违约方将承担承包总价款10%的违约金。

2、施工中若因乙方原因停工不干或不继续施工，甲方按合同单价的50%给乙方结账付款。

3、凡双方在执行合同过程中发生合同纠纷时，可向劳动局或当地建委申诉、仲裁。

4、若乙方安全、质量、工期达不到要求，甲方有权停止施工或终止合同，所造成的损失由乙方承担。

十一、合同签订前乙方未对本合同提出任何异议以及合同中未明确的工作内容和范围，在合同履行中若有发生，甲方不在补算任何费用。

十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。从双方签字之日起生效。工程完工付清款项后自动失效。

甲方：法定代表人：委托代理人：联系电话： 联系电话：签约时间： 年 月 日

乙方：委托代理人： 法定代表人： 乙方：

消防工程承包合同（精选篇5）

甲方(发包单位)：

乙方(承包人)：

为了明确双方责任，互相协作，安全顺利地完成本分项的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则及有关法律、法规， 遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则，经双方友好协商，订立本合同，以供双方共同执行。(注：专用条款、附件属合同的组成部分，与合同具备同等的法律效力)。

一、工程概况

1、工程名称：※※※工程

2、工程地点：

3、工程特征：本工程总建筑面积约 ㎡，包括地下室，地下室建筑面积约 ㎡，框架剪力墙结构，地下室及上部主体工程模板分项工程

4、分项工程名称：地下室及上部主体工程模板分项工程

5、分项工程施工工期： 日历天(从 算起)

二、承包范围

1、※※※工程施工图(包括设计变更)、发包人根据工程需要提出的要求及施工规范要求所覆盖的地下室及上部主体工程的模板制度安半装施工项目。

三、承包方式

1、包工不包料(包括施工所需的所有工人、辅助材料、机械设备等)

四、质量等级

1、合格(以本工程的设计单位、监理单位、建设单位及质量监督站等有关部门要求的施工及验收标准为准。主要根据GB50204-20__《混凝土结构工程施工质量验收规范》、JGJ162-20__《建筑施工模板安全技术规范》、JGJ59-20__《建筑施工安全检查标准》、JGJ130-20__《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》、GB50300-20__《建筑工程施工质量验收统一标准》、闽建建[20__]32号文《高大模板扣件式钢管支撑休系施工安全管理规定》、厦建质监[20__]46号《关于加强建设工程安全关健环节验收管理的暂行规定》《重大危险源管理规定》、《建设工程文明施工与安全防护图集》、闽建建设[20__]13号文《房屋建筑工程常用模板及支撑安装推荐图集》等，并结合国家及福建省、厦门市现行及施工过程中机关报颂布的相关规范、规程、质量检验评定标准、相关法律法规、文件、专家论证等要求)

五、订立合同的前提条件

1、详见专用条款1：模板分项单价明细表。

六、履约保证金、工伤事故处理备用金：

1、承包人须向发包人提交本分项工程的承包履约保证金，保证金的金额计人民币 10万 元，在本分项工程完成并通过质监站、安全站、专家组等相关部门验收合格，最后拆除、清理退场完成后无息退还。(老班组可用以前的工程尾款内相应金额进行担保)。

2、承包人须向发包人提交本分项工程的工伤事故处理备用金，备用金的金额计人民币10万 元，在每次工伤事故处理中动用到本备用金后，发包人在承包人的当期工程款中直接扣款补足 10万 元备用，备用金在本分项工程完成且承包人所有施工人员的工伤事故处理完成后无息退还。

七、图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数： 合同签订后三天内提供壹套图纸。承包人如需增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人承担。

八、承包内容(分项报价包含且不仅限于下施工内容)

1、详见专用条款1：模板分项单价明细表。

九、双方责任

(一)发包人责任

1、提供完整模板分项工程的施工图纸、设计变更通知单各壹 份;

2、提供现场住房(活动房3间)按宿舍管理制度办理承包方工人的入住手续(详见附件10、附件11)提供食堂和生产、生活所需的水电。

3、对进场施工人员进行技术交底、安全交底及安全教育。

4、提供安全帽等安全防护用品(承包人付费)。

5、提供移动开关箱(由承包人领用保管，丢失、破坏按原价赔偿)。

6、提供塔吊和人货两用施工电梯。

7、提供浇筑柱、墙砼所需的塔吊料斗和浇筑梁、板的泵送设备。

8、监督工人工资是否按工资表如实发放到工人手中。

(一)承包人责任

1、承包人签定合同三日内，向发包人交纳履约保证金(质量、安全、工期、文明、施工、工资)人民币 10万 元整。保证金不记利息，在本分项工程完成并通过质监站等相关部门验收合格后，若承包人在质量、安全、工期、文明施工、工人工资发放等方面没有违规行为，并和发包人、劳务公司一起到劳动与社会保障局，办理承包人的工人工资已全部发放的证明后，履约保证金随工程款一起返还给承包人。

承包人签定合同三日内，向发包人提交本分项工程的工伤事故处理备用金，备用金的金额计人民币10万 元整。备用金不记利息，备用金在本分项工程完成且承包人所有施工人员的工伤事故处理完成后随工程款一起返还承包人。

2、遵守项目部制定的各项规章制度，服从项目部管理。

3、提供进场人员花明册及居民身份证(如有女工，还须提供婚育证)等按规定提供的证件。

4、提供本分项的特殊工种操作证。

5、本分项工程所需的机械及工具费用自理。

6、提供进场施工机械一览表及其合格证等按规定所需的一切申报资料。

7、如实将工资发放到工人手中，严禁将工人工资挪为它用。

8、负责对班组所有人员的日常管理;每次浇筑完成混凝土漏浆的清理。

9、每次施工完毕的施工场地的清理。

10、根据现场条件进行局部流水施工做好各个施工段施工前的准备工作，与相关班组进行有效的配合;

11、现场负责人必须履行班组管理职责，每天24小时住在工地，临时有事离开工地应向项目部请假，如果发现未经请假擅自离开，处罚款500元/次，连续三次，更换现场负责人，且新驻现场负责人在原负责人离开后24小时内到位。

12、如设计变更造成的混凝土施工返工，承包人须服从发包人的安排，及时进行返工，返工费用根据具体情况双方协商处理。

13、承包人须充分考虑现场的场地及前后工序的搭接影响，对于前道工序来不及完成等原因造成施工延误，发包人不授任何形式的索赔。

13、承包人指派 为本分项工程的现场负责人，其职责为：

(1)、现场负责人负责班组的日常管理;

(2)、负责本分项工程的质量、安全、进度及其所需的人员、机械、材料的组织实施和监督;

(3)、负责组织工人进行安全教育、安全交底及技术交底;

(4)、负责执行项目部下达的各种任务;

(5)、签收各项工作面的施工任务书;

(6)、参加发包人项目部组织的施工例会，落实施工例会上的发包人安排的各种事项。

14、施工过程中，若现场承包人指派的现场负责人不尽职或不服从项目部的指挥或脱岗3次以上，则发包人可以随时撤回承包人这个现场对现场负责人的批准，如果此批准被撤回，承包人在接到书面撤回通知后应立刻调离更换人员，不得雇伤佣该人员担任该现场的任何职务。

十、工期

1、本工程地下室结构施工工期为(从地下室的墙柱封模算起)，主体结构工期天(含节假日、春节等不放假)。模板分项各施工位置的具体开工和完工日期由项目部根据现场进度统一控制安排，发包人以施工任务书通知承包人，承包人须按照项目部安排的进度计划工期时行施工。 发包人将协调好放样、模板等工序施工，尽量为流水作业和交叉施工创造条件，同时承包人必须服从项目部安排，以最佳的施工线路进行施工。

2、奖罚

(1)、承包人在施工过程中，若不通按合同约定工期完成，误工的第一次罚款1000元，第二次罚款20__元，第三次罚款4000元，发包人元须经过承包人同意直接从承包人当期工程款中扣除，逾期次数超过三次(含第三次)以上并处履约保证金50%的处罚。

1不服从项目部的工作安排，○2劳动力配备不(2)、如果承包人不予积极配合发生以下情形：

3工期无法按合同约定完成;○4每月工人工资发放不到位，有工人闹工资情形;○5出现重大质足，

6因班组管理不当造成安全事故;发生其中任何一项，发包人无需经过承包人同意有权另量事故;

行委托其他施工班组进行施工，而且承包人必须立即无条件退场，所发生的费用从承包人当期工程款中扣除，承包人所完成的工作量三个月后按合同约定80%进行结算，发包人有权没收其交纳的履约保证金 100000 元整。

(3)、在施工过程中，如果承包人出现误工，必须按照项目部要求进行有效整顿，在后续工序中通过增加人员、设备及延长工作时间等措施将误工予以弥补。

(4)在施工程中，若承包人劳动力达不到发包人的工序及进度所要求的人数，发包人无须承包人同意而另行增派劳力，所需费用双倍从承包人工程款中扣除。

十一、质量要求：合格

详见专用条款3(模板分项程质量承若书)及专用条款2(模板施工班组处罚条款)。 十二、安全文明施工

详见专用条款4(模板班组安全、文明施工合同书)及专用条款2(模板施工班组处罚条款)。 十三、劳力管理和工次发放

承包人必须与项目部指定的劳务公司签定劳务合同，承若班组的人工费由劳务公司进行发放，本承包合同才能生效。

(一)劳力管理

1、承包人应将需用的劳力在未投入现场施工前造册并提报发包人及劳务公司审批，在施工中不得随意更换。如有工人中途离开工地，应提前向项目部提出申请，经同意后方可离开。

2、进场人员进驻现场应及时向所在派出所办理暂住手续，办理相关证件(如暂住证、劳力证、女工的婚育证等)，办理费用由承包人负责。

3、严禁使用童工、60岁以上的劳力和患有疯疾、精神病、心脏病、传染病等不宜从事本工种的人员;严禁带家属住在现场，严禁外人住在现场，被查处每天罚款50元/人，情节严重的报送有关部门处理。

4、班组工人发生工伤事故的每人每次花费(包括所有医药费及理赔等所有费用)在2万元以下(包括2万元)由承包人自行承担，从工伤事故处理备用金内扣除(具备理赔条件的，报保险公司理赔数额全额返还给班组);超过2万元的，超过部分的承担根据安全事故的责任认定由双方另行协商。

(二)工资发放

1、工人工资由项目部委托的劳务公司发放。根据班组参加安全教育的人员名单造工人工资发放名册，而且承包人每月必须向劳务公司入项目部提供原始考勤表，并报项目部核准和备案，作为劳务公司发放工人工资的依据。

2、工人向劳务公司领取工资时应有本人签字，如果有不会签字者，可以由他人代签但必须由本人加盖手印。

3、工资表在工资发放后24小时内报项目部备案。

4、如有发现不登记造册，造成工资发放不到位三次以内的，给予履约金30%的罚款，超过三次的履约保证金给予没收。

5、按照本合同第十六条第二项的付款方式约定的每月或每次的支付额度、班组长必须保证每月足额发放工资，不得以任何借口拖延或不足额发放工资，若发现无法足额发放工资三次(不含三次)以内，给予履约保证金30%的处罚，超过三次(含三次)履约保证金给予没收。如果因工资纠纷造成工人聚众闹事等事项或向上级有关部门投诉发包人，影响发包人信誉的，除承担相应责任外发生一次罚款1~5万元，发包人有权从承包人工程款中直接扣除，承包人不得有异议。

十四、单价及工作算计算方法

单价及工作量计算：详见专用条款1(模板分项单价明细表)及专用条款3(模板分项质量承若书)

十五、结算程序

在承包人按合同约定完成全部的施工任务后，承包人在14个工作日内向发包人提交分项工程结算书(须附带详细、完整的计算书发包人才能接收)，发包人在收到承包人的工程结算书后在3个月内(春节等节假日除外)审核完毕。

十六、付款程序和付款方式

(一)、付款程序

1、承包人将当月完成工作量(截止到24日已完模板工程量)在25日前汇总，填写工程款申请单(格式见本合同的附件);次月15~20日支付上月完成工程款。

2、承包人将工程款付款申请单逐个送负责该施工段(或楼房栋号)的施工员→安全员→材料员→劳资员→质检员→技术负责人→项目总管→项目代表审核，并签署具体意见(包括各类罚款)。

3、每月工程量上报按每月完成量的建筑面积×系数(清单量×95%÷建筑面积)

(二)付款方式

1、按每月完成工程量的85%支付，(其中地下室部分按85%支付，其中人工工资占35%，材料费占65%)，封顶完成后支付到90%，本分项工程全部完成后(零星构件全部完成)后，支付到95%，余款竣工验收合格后6个月内结算清楚并扣除承包人所有借款付清。

2、建工劳务费1.4%由班组承担，当月扣回。

3、工资现金比例为总价的35%控制。其余为转账，承包人须提供正式材料发票。承包人不得以35%不够发工资为由要求发包人调整支付比例，否则算承包人违约，发包人有权没收其缴交的履约保证金。

十七、其他事项

(一)、当有下列情形之一发生的，发包人有权不经过承包人同意解除合同，承包人立即无条件退场，并没收其交纳的履约保证金10000元整。

1、不服从项目部指挥，不遵守项目部制定的各项规章制度(如本班组间工人或其它班组工人发生打架斗殴)，情节严重的;

2、本分项工程转包或分包的;

3、由于承包人管理能力或技术力量不足，在安全生产和工程质量不能满足规范和设计要求，且严重影响发包人信誉的;

4、由于资金不足或工人人数不足，严重影响过程进度的;

5、挪用工人工资情节严重的;

6、聚众闹事，绘项目部及公司带来不良影响的;

(二)现场严禁工人自己煮饭，违者每人每次罚款500元，直接从承包人的当月进度款中扣除，连续违反三次的，发包人将收回提供的工人宿舍，工人住宿问题由承包人自行解决，费用自理。

(三)本合同的附件(分项单价明细表、处罚条款、质量承若书、安会、文明施工合同书、施工任务单、班组月份进度款结算表、班组收款承若书、班组月进度审批表、班组月工程结算表、班组月工程量计算书、班组月工程量计算书附图、罚款单、奖励单、员工宿舍管理制度、员工宿舍分配名单表、技术安会交底)作为本合同的组成部分，与合同具备同等的法律效力。

(四)图纸及现场熟悉的充分性：

1、应当认为承包人在承接本分项工程前，已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答。并对有合同文件所定义的承包人合工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到分项工程的单价中。

2、应当认为承包人在承接本分项工程前，已对施工现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下性质、现场的形状、对财产可能造成的伤害或损害的风险、被开挖材料(无论自然的或其他的)性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且认为承包人已经得到了有关影响其报价和工程实施的全部必要资料。

3、应当认为承包人已经确认其分项工程的单价价格的正确性和充分性。承包人的分项工程的单价价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

1承包人根据合同应承担的全部义务; ○

2为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。 ○

4、承包人必须通过现场实地考察及必要的技术分析，对有关现场、地质、地形等工程参考资料进一步做出独自的判断和结论，发包人对其参考资料的准确性不负任何责任。

5、发包人所提供的设计文件中，有可以存在一些合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告给发包人。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。

(五)本合同自甲乙双方签字之日起生效，至工程施工完毕，双方义务完成后自然失效。

(六)本合同一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。

(七)、本合同未尽事宜，经双方友好协商解决。补充条款同样具有法律效力。

(八)、保证金账号：

甲方(发包方)： 乙方(承包方)：

身份证：

签定时间： 签定时间：